本文由本律师改编，有问题可关注我或私信与我联系。
案情简介：被告金某公司将某道路施工工程中的绿化工程分包给原告景某公司，双方签订了《工程专业承包合同》，约定工程总价款暂定为725948.25元，下浮17%；工程竣工后支付至已完合格工程价款的70%，审计结束后付至审定价格的97%，余款作为质量保证金，养护期为1年。
原告称，其于2021年12月12日开始施工，施工20多天后发现路南边还没有回填土，不具备施工条件；2022年3月初开始回填土，继续进行路南的种植，于2022年4月28日全部完成。
被告则称，根据该公司于2023年12月底、2024年1月初现场拍摄的视频显示，现场苗木存在大量死亡的情况，原告施工未完成且施工质量不合格。目前，案涉工程尚未办理竣工验收，原告亦未向被告发送结算资料。
原告诉至法院，要求被告支付工程款。被告辩称，案涉绿化工程还没有竣工验收，双方也没有结算，其支付工程款的条件尚未成就。
法院观点：双方在合同中约定“工程竣工后支付至已完合格工程价款的70%”，此处应理解为原告完成苗木种植后被告支付工程价款的70%。
第一，被告陈述，园林工程进行竣工验收必须等待养护周期结束、工程移交发包方才能进行，而双方约定养护周期为一年，即按照被告的主张，竣工验收时间必然在种植完成至少一年后才能进行。合同载明“开工日期为2021年12月12日，竣工日期为2022年1月30日”，该竣工日期的约定显然并未包括养护时间，故此处“竣工”应理解为完工。因合同用词前后理解应一致，款项支付条款中载明的“竣工”也应理解为完工。
第二，在款项支付条款中，双方还约定“乙方在规定的工期内完成该项目的同时，甲方必须于2022年春节前支付乙方合同工程款”，从该项工程款支付时间的特别约定看，在原告完工即应支付部分工程款，而不应等待养护期届满后再开始工程款的支付。
因此，根据双方合同约定，在原告完成苗木种植后，被告即应支付工程款的70%。
有问题可以点击，关注我或私信与我联系。
